茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程 （冲脑、王坳等9座）**标段合同公告
公告日期:****年**月**日
茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程
（冲脑、王坳等9座）**标段
施工合同
项目管理编号：****[****]-**-**-**
发包人：茶陵县水利水电工程建设服务中心
承包人：湖南创*建设工程有限公司
****年9月
目 录
*、通用合同条款 7
***************（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程（冲脑、王坳等9座）**标段（项目标段名称），已接受湖南创*建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程（冲脑、王坳等9座）**标段（项目标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；
（**）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）*************元*角*分（￥*******.**元）。
4. 承包人项目负责人：***（建造师注册编号：湘************）。
5. 工程质量：按现行水利工程质量评定与验收规程，工程质量评定达到合格及以上标准，竣工质量必须符合国家和水利行业现行的工程标准及设计文件要求。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为110日历天（主体工程（含大坝、溢洪道、输水设施）必须在****年**月**日前完工）。
9. 本合同*式*份，其中正本*份，发包人、承包人各执*份；副本*份，发包人、承包人各执*份。
**. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人（盖单位章）：***************
法定代表人或其委托代理人（签字）：
年 月 日
承包人（盖单位章）：湖南创*建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）：
开户银行： 湖南湘江新区农村商业银行股份有限公司天顶支行
账户名称：湖南创*建设工程有限公司
账号： *****************
年 月 日
1.1词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.2.2.2 发包人：***************。
1.1.2.3 承包人：湖南创*建设工程有限公司。
1.1.2.4（补充）承包人项目负责人、技术负责人和专职安全员：
项目负责人：***；
建造师注册编号：湘************
安全生产考核合格证书号码：湘（水）建安B（****）*****
身份证号号码：******************
技术负责人：***
职称证书编号：******************
身份证号号码：******************
专职安全员：肖阳
安全生产考核合格证书号码：湘（水）建安C（****）*****
身份证号号码：******************
1.1.2.5 分包人： 不允许 。
1.1.2.6 监理人： 另行通知 。
1.1.4 日期
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）： *** 日历天。
1.4合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；
（**）构成本合同组成部分的其他文件，包括投标承诺书、安全生产合同、环境保护和水土保持责任书、建设项目廉政责任书、湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书、湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书及有关会议纪要和双方认可的文件等。
1.7联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 本项目报监理人或发包人。
2.3提供施工场地
2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：在监理人发出开工令之前7日内，发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在合同计划完工日期前。承包人为完成本合同工程所需的其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
2.3.3发包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料约定为：发包人应在开工前**天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
2.8其它义务
2.8.1 施工场地应具备的施工条件及提供的时间：进入本项目施工场地的临时道路已包含在工程量清单中，由承包人修筑进场道路。施工场地内的征地、拆迁（若有）由发包人负责，并在承包人进场前负责办理好，在监理人发布开工令后发包人负责提供施工场地给承包人。
2.8.2 施工场内所需的水、电、电讯、道路等：发包人负责协调施工场地承包人的进场，但不保证项目场内的水、电、电讯、道路等条件，由承包人自行负责。
2.8.3 施工场地外部道路通行权提供时间和要求：外部道路通行权由承包人负责办理，发包人将予以配合。
2.8.4 与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：在签订合同时，发包人将与此有关的事项*并提交。
2.8.4 建设资金与实施计划：项目建设资金主要来源于中央水利发展资金和地方政府*般债券资金，资金已落实到位，承包人按照发包人下发的实施计划组织实施。
2.8.5 发包人主动协助承包方处理施工过程中承包人与当地产生的矛盾或纠纷，但不承担相关费用。
3.1监理人的职责和权力
3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（1）按第4.3款约定，批准工程的分包（本项目不允许分包）；
（2）按第4.**款约定，确定产生的费用增加额；
（3）按第**.3款约定，确定延长完工期限；
（4）按第**.3款、**.3款、**.4款约定，发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（5）按第**.3款、**.4款约定，确定工期延长；
（6）按第**.3款约定，发出变更指令，确定变更**；
（7）按第**.4款约定，确定变更工作的单价；
（8）按第**.6款约定，批准暂列金额的使用；
（9）按第**.8款约定，确定暂估列金额；
（**）按第**.1款约定，确定索赔额。
4.1.** 其它义务
4.1.**.1 承包人应在合同约定的开工时间前的7天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。
4.1.**.2 在合同工程施工期和缺陷责任期（保修期）内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，无条件服从抗洪抢险的命令和统*指挥调度。
4.1.**.3 承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需的料场使用费及其他开支或补偿费等*切费用。承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需的材料，办理除临时用地手续以外的开采和运输等手续所需的*切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.**.4 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准和要求和/或法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的*切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.**.5 承包人必须配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的*切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.**.6 承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他审批手续所需的*切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4.1.**.7 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规、规范性文件，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利行业市场信用信息管理系统。同时对拖欠农民工工资的，依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规〔****〕**号）规定，由人力资源和社会保障行政部门将承包人单位列入拖欠工资“黑名单”，依规将拖欠工资“黑名单”信息通过部门门户网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等予以公示。
4.1.**.8 承包人项目经理、技术负责人、专职安全员每月驻工地现场时间不得少于本月施工时间的**%，否则承包人应按本专用合同条款**.1.2违约的处理向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作；工地现场必须派专职资料员并实行考勤制度，资料员应及时、规范整理施工资料，保证施工资料齐全，相关要求参照(湘水办函【****】***号）文件标准；工程建设项目人员履约管理详参照（湘水办函【****】**号）文件执行。
4.1.**.9 工程质量终身责任
依据湖南省水利厅关于印发《湖南省水利工程建设责任主体项目负责人质量终身责任制实施办法》的通知（湘水办〔****〕**号）规定，承包人法定代表人应当及时签署授权书（见附件*《湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书》），明确承包人在本工程的项目负责人，经授权的项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书（见附件*《湖南省水利工程项目负责人质量终身责任承诺书》），连同法定代表人授权书，由项目法人（建设单位）报工程质量监督机构备案，作为受理质量监督手续必需资料。承包人不按规定办理的，发包人有权终止本合同，并上报省级人民政府水行政主管部门，将处罚记录记入单位或个人信用档案，列入失信黑名单，在全国水利建设市场监管平台向社会公示。
4.1.**.** 承包人应按第2.8.4项约定，按照发包人提供的实施计划组织施工，承包人应按照发包人安排的项目实施内容和实施计划组织施工，超出实施范围外所产生的*切费用均由承包人自行承担。
本合同工程不需要提交履约担保。
本项目 不允许 分包。
本款补充：本合同工程实施期间如发生承包人转包、违法分包情形，发包人依据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》第*条、第*条规定，认定承包人转包、违法分包事实的。除承包人必须向发包人支付合同金额**%的违约金外，发包人将终止本合同。
发包人将承包人违法行为依据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》规定，上报省级人民政府水行政主管部门和水利部，将处罚记录记入单位或个人信用档案，列入失信黑名单，在全国水利建设市场信用信息平台向社会公示。
本合同工程 不允许 联合体承包。
不允许，删除通用合同条款第4.4.1、4.4.2、4.4.3条全文。
4.5.5（1）同*施工项目负责人不能同时在两个及以上的工程项目上担任施工项目负责人。依据《湖南省水利工程建设项目招标投标管理实施办法》（湘水办〔****〕***号），湖南省水利工程电子招标投标系统具备标后履约功能，施工中标单位的项目负责人在中标后将被自动锁定，在工程完工之前不能作为项目负责人再次投标。项目负责人变更见专用合同条款第**.1条，工程竣工或完工后项目负责人解除锁定见专用合同条款第**.3条。
（2）承包人应保证项目负责人每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的 ** ％（招标人自行填写），否则将按每人每天人民币 **** 元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
4.6.5承包人应保证项目总工（技术负责人）、专职安全员每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的 ** ％，否则将按每人每天人民币 **** 元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
4.6.6依据《湖南省水利工程建设领域农民工实名制管理实施办法（试行）》的通知（湘水发〔****〕**号），承包人应对施工企业所聘用参与水利工程建设的农民工以真实身份进行综合管理的制度，农民工进场作业前，施工企业应当依法与聘用的劳动者签订劳动合同，明确合同期限、工作内容、工作时间、劳动报酬、支付方式、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等必备条款，建设单位对项目的农民工实名制管理负监督责任，省水利厅根据职责对各地水利工程农民工实名制管理工作进行指导和监督。
4.7.1 补充：除非发包人要求或者批准，承包人擅自更换项目经理、项目副经理、技术负责人、专职安全员的，应按照 1 *元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。
4.7.2 补充：尽管承包人已按第4.6.2款的规定派遣了各类人员，若这些人员仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知**天内，增派（和/或更换）的人员应到岗，否则，承包人应按照 1 *元人民币/人/天的标准向发包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为此。
4.8.7 保障农民工工资
（1）承包人应按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔****〕1号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第***号），承包人对本项目工程款中的农民工工资与其他工程款项实行分账管理，按照要求开设农民工工资支付专用账户，专项用于农民工工资相关款项存储和发放。发包人每月按承包人实际完成工程量提取*定比例，足额拨付至农民工工资专用账户。
（2）承包人（含分包单位）与招用的农民工依法签订劳动合同并进行用工实名登记，通过相应的信息平台对农民工实行实名制管理，确保按月足额支付工资。加强对分包单位劳动用工和工资发放的监督管理，分包人的农民工工资由施工总承包人直接代发；在施工现场醒目位置按照有关要求设立维权信息告示牌。
（3）根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔****〕1号）和湖南省《关于印发&**;湖南省工程建设领域农民工工资保证金管理办法&**;的通知》（湘人社发〔****〕**号），承包人应向人力资源社会保障部门交存农民工工资保证金，农民工工资保证金交存、补存、返还、监督等要求按照湘人社发〔****〕**号文件执行。
（4）依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规〔****〕**号）规定，对克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准，或因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的，由人力资源和社会保障行政部门将承包人列入拖欠工资“黑名单”，并依规将拖欠工资“黑名单”信息通过部门门户网站、“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等予以公示。
承包人将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合人社部规〔****〕**号文规定相关情形的，将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人*并列入拖欠工资“黑名单”。
（5）根据“茶陵县人民政府办公室关于印发《茶陵县建设领域农民工劳动报酬保证金管理试行办法》的通知（茶政办发〔****〕6 号）”，承包人应遵守以下要求：
1）承包人必须在项目所在地开设农民工工资专用账户，委托银行通过专用账户代发农民工工资，与招用的农民工签订劳动合同并按月足额支付工资，并按照文件的相关要求落实有关内容和义务；
2）承包人应对农民工实行实名制管理平台，在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌。
承包人未按以上文件要求落实并保障农名工工资，发包人有权中止与承包人的合同，造成*切后果由承包人负责。在中止合同前，承包人有拖欠农民工工资的，发包人将从未付工程款中优先支付农民工工资。
4.**.1 不利物质条件的范围：发包人未提供或与提供资料不*致的地表以下的地质和水文条件、招标文件和施工图纸均未说明的外界障碍物、未预测到的不利于施工的外界自然条件，如遇见废弃的地下管道、隧道掘进遇瓦斯突出等。
4.**.3 补充：对于*个有经验的承包人应该合理预见的所有不利物质条件，视为承包人已预见其影响。承包人处理这些影响而采取的所有措施需要的*切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
虽然合同中未明确指出，但在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人不利物质条件可能发生，而承包人未能及时采取有效措施导致的*切损失和由此引起的*切后果均由承包人承担，发包人将不另行支付任何费用。
5.1.4本款补充以下内容：由承包人制作或采购的重要金属结构设备（如闸门等）必须有厂家提供的产品合格证书，同时水工金属结构（如闸门等）生产厂家应持有生产许可证，水利工程闸门生产厂家应持有使用许可证。
5.2.1发包人提供的材料和工程设备：本合同工程发包人不提供任何材料和工程设备。
发包人提供的施工设备或临时设施：本合同工程发包人不提供任何施工设备和临时设施。
6.2.1 本合同工程施工用水、施工供风、施工通风、施工照明、施工用电、施工通讯等临时设施由承包人自行解决，相应费用包含在本合同**中。
6.2.2施工供电
发包人不提供电源接线点。由承包人自行选定电源接线点，并报监理人批准，所需费用均包括在已标价的《工程量清单》各相关项目的单价或合价中，发包人不另行支付。供电**需承包人自行考察后确定，计入相应项目报价中，实施过程中不予调整。
承包人应根据工程需要配置容量足够的备用电源，保障工程施工用电，该项费用已包括在已标价的《工程量清单》各相关项目的单价或合价中，发包人不另行支付。承包人不得因备用电源影响工程建设，并不得因此提出任何索赔，发包人不另行支付任何费用。
6.3要求承包人增加或更换施工施工设备（补充）
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延，缺少或任意更换。承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，*无车辆不得进场。承包人的机械、车辆进场前必须向监理人提供机械、车辆的相关证（照），获得监理人批准后方可进场。
道路通行权和场外设施的约定：承包人根据合同工程的施工需要，负责办理并取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需的修建场外设施的权力所需的*切费用均包含在已标价的《工程量清单》中的各相关项目的单价或合价中，发包人不另行支付。发包人将给予必要的协助。。
承包人应遵守交通规则，自觉接受地方政府相关职能部门的监督管理，部分道路途经村庄，承包人要负责与当地政府及村民协调，并完善其使用手续，按职能部门规定的规程规范做好路产保护工作，若发生道路污染、损坏与村民的矛盾纠纷等由承包人承担相关责任及费用。
7.2.3承包人应对修建的施工临时道路，必须按原有现状进行恢复。
7.2.4承包人利用现有道路作为施工临时道路时，在合同实施期间应负责维修和养护道路，对压损破坏进行修复，完工后要求路面恢复至原状，且平整不积水，道路的管理、维护、养护、安全文明卫生工作（例如车辆出场除尘等），均承包人自行承担有关费用，发包人不另外支付。
7.3.3本合同工程场外交通道路的通行情况、通行能力、标准、距离等均由承包人自行考察确定，并对此负责，施工过程中不得阻碍水*交通。同时承包人应负责与当地交通管理、城管、环保及卫生等部门的协调工作，并应承担由此发生的*切费用。
8.1.1施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设。发包人应在合同签订后**天内，组织设计人将本工程设计采用的水准点、坐标控制点及相关资料以书面形式提供给承包人，并由监理人主持现场交验。交验后即由承包人负责保护，任何因破坏或失准带来的站点修复、重新测量、放点费用及由此造成的其他*切后果均由承包人承担，发包人不为此另行支付费用。承包人应在收到上述资料后的**天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。
本款补充：
8.2.3 承包人必须按《水电水利工程施工测量规范》（**/T ****-****）和有关技术标准的规定进行施工测量，测量精度应满足要求。
8.2.4 在开工前实测工程部位的原始地形图或断面图，施工过程中应及时测绘不同材料的分界线，并定期测绘收方地形图或断面图；工程竣工后，必须实测竣工地形图或竣工断面图。并按有关技术标准和发包人（或监理人）要求编制测量成果。
8.2.5 地形图和断面图的比例尺可根据用途、工程部位范围大小在1:***～1:****之间选择。主要建筑物的竣工地形图或断面图，其比例尺应选用1:***，地质缺陷地形图应视面积大小确定比例尺。收方图的比例尺*般为1:***，大范围的收方图的比例尺可选用1:***或1:****，但须经监理人批准。
8.2.6 断面测量间距可根据用途、工程部位和地形复杂程度在**～***范围内选择并报监理人批准。原设计断面图必须测量，地形变化处应加密测点，测点间图上距离应不大于***，断面宽度应超出工程部位边线**左右。有特殊要求的部位按设计要求执行。在实测的地形图上截取断面数据绘制断面图时，断面图的比例尺应不大于地形图的比例尺。
8.2.7 施工过程中应及时定期测算已完成的工程量，工程量的计算应以测量收方的工程量计算成果为依据。
8.2.8 承包人应在进行施工区原始地形测量、竣工验收测量前7日通知发包人现场管理人员、监理人和设计人参加，参加测量的人员应代表合同各自的当事方对测量原始记录和成果签字确认。若*方对成果有疑义，可要求承包人进行复测；若复测后仍存疑义，疑义提出方可以自行组织测量或委托第*方测量。施工区原始地形测量成果没有得到上述各方共同确认的，监理人不得签发开工通知。竣工测量成果没有得到上述各方共同确认的，承包人不得申请合同工程完工结算。
承包人应对发包人提供的基准资料及时进行复核，发现错误及时通知发包人，否则承担由此引起的*切责任。
监理人需要使用施工控制网的，承包人应免费提供*切协助。同时经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
9.1.4 发包人提供的资料：本合同工程发包人不主动提供相关的资料，所有资料均由承包人负责收集，若发包人有部分资料，可以向承包人提供，但资料的复印等费用由承包人负责。
9.2.** 下列工程应编制专项施工方案：按《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第**号，****年修正）第***条规定执行。其中涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应组织专家论证和审查。
9.7.1 本合同文明工地的约定：
（1）承包人项目管理机构驻地区域内应清洁卫生，各类规章制度、工作规程及工程情况、进度报表等清晰美观并张贴。
（2）施工现场设置合同工程标志牌，在混凝土拌合、预制、现浇和防渗墙、灌浆工程制浆、施工等各施工现场设置施工标识牌，载明有关配合比、强度、尺寸等技术参数。
（3）施工组织符合有关技术标准，岗位责任明确，各作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊，工序流畅。
（4）施工现场清洁整齐、规范有序，各种材料分仓堆放有序、标识清晰，施工设备合理定置，无乱堆乱弃、乱停乱放现象。
（5）质量、安全、水保、环保等措施到位。
（6）施工现场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅，体现施工企业经营理念、文化氛围。
（7）施工人员现场施工着装整齐、统*，标志牌佩带规范、标识醒目，安全防护设施佩戴齐全，作业操作规范、熟练。
（8）协调好施工工作与当地政府及村民的关系，尽量避免发生冲突，做到与地方和谐相容，睦邻友好。
承包人为达到上述要求而需支出的*切费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。监理人将不定期对此进行检查，每发现不符合上述要求的，将给予 *****元/处的罚款。
合同进度计划依据：发包人提供项目实施计划，承包人、监理人依据实施计划，并按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制和审批。
**.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大于 *** ｍｍ的雨日超过 1 天；
（2）风速大于 **.5 ｍ／s的 ** 级以上台风灾害；
（3）日气温超过 ** ℃的高温连续超过 3 天；
（4）日气温低于 -3 ℃的严寒连续超过 3 天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 中雹和 **** 的大雪持续 5 天以上 ；
（6）其它异常恶劣气候灾害： 以湖南省气象局发布的气象资料为准 。
逾期竣工违约金的计算方法：每推迟*天的违约金为 ***** 元，但其最终的累计总额不应超过合同**的 5 %。
工期提前的奖金约定： 本项目不支付工期提前的奖金 。
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的其他情形。
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：由监理人认定的其他情形。
**.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 全部重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程 。
**.7.7 工程合格标准为： 工程质量等级应至少达到合格，合格率***％ 。
**.8.4 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
**.9.1 发包人（或项目法人）有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行抽样检查和检验，承包人应充分理解可能对施工作业的影响并提供方便。发包人（或项目法人）的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
**.9.2 发包人（或项目法人）委托第*方检测机构检测工程质量、材料和设备不合格的，检测检验费用由承包人承担。
**.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收，验收合格的交由承包人现场保管，保管费用由承包人承担，并包含在合同**中。保管过程中，设备、材料有遗失的，由承包人负责。
**.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 本项目所有的见证取样的试块、试件及有关材料 。
第（6）目情形下单价调整方式约定：本合同工程不因增加或减少合同工程量而调整合同单价。
本款全文修改为：在履行合同过程中，变更指示应经发包人同意，监理人可按第**.3款约定的变更程序向承包人发出经发包人签认的变更指示，承包人应遵照执行。除第**.2.4项约定的未能修复情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第**条[争议解决]处理。
**.3 变更程序
**.3.1 变更的提出
补充（5）：监理人向承包人发出的变更意向书、变更指示均需发包人同意，且必须经发包人签认后方能发出，否则该变更意向书、变更指示无效。
**.3.3 变更指示
本项第（1）目修改为：变更指示只能由监理人发出，但该变更指示必须是经发包人签认的变更指示，否则发包人不予认可。
**.4 变更的估价原则
本款第**.4.3项修改为：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考时，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价，单价确定的原则如下：
人工工资、材料、风、水、电、机械台班费的**以承包人在投标文件中最终所报数字为依据，如投标文件中没有的材料**，则依次以茶陵县当期造价信息、株洲市当期造价信息、发包人认可的实际采购价为准；有关费率采用承包人投标文件中最终单价分析表中相关类别项目费率；
人工、材料、机械台班的消耗量依次按照湖南省水利工程、水利部水利工程、湖南省市政基础设施工程、湖南省房屋建筑工程、其他行业等最新预算定额指标；变更单价按以上原则计算后再整体下浮，下浮比例为（合同**/招标最高投标限价）****%。
**.4.4补充：变更部分最终结算单价以财政评审或审计核定为准。
**.5.2 承包人实现合理化建议的奖励为：无。
本款修改为：暂列金额主要用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额的使用需通过发包人批准，按照监理人的指示使用，并对合同**进行相应调整。
**.8.1 必须招标的暂估价项目约定：本合同内的白蚁防治另行组织实施。
履行合同过程中，发生现场签证，须经业主、监理、施工*方签字确认为准。
物价波动引起的**调整方式：本合同执行中不因物价波动而调整合同**；
删除通用合同条款第**.2条，以下列条文代替：
在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。
**.1.6 工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。工程量清单中任何错误和遗漏，不应免除承包人完成本合同工程的责任和义务。由于承包人在自身原因造成工程量清单中任何错误和遗漏，均不予纠正。并执行《水利工程工程量清单计价规范》（*******-****）的规定。
**.1.7 监理在计量时发现有申请完成的工程项目中技术规范规定的相关工程未完成，则该项目暂不予计量并通知承包人继续完成相关工程。待该项目及所有相关工程均已完成并符合技术要求后再给予计量。承包人必须如实申报工程数量，若发现虚报工程数量，发包人有权对虚报的工程量进行扣除，承包人不得提出异议。发包人在必要时有权对承包人已取得的任何签证进*步核实和调查（包括已计量支付的内容）。在发包人的要求下承包人必须积极配合调查、核实，为调查核实提供*切方便。如经核实有虚假成份，则涉及计量方面的虚假按本款上述规定对承包人进行处罚，尽管签证书中有发包人人员的签证，承包人也不能免除此类处罚。且调查、核实工作所耗的*切费用均由承包人承担。如果核实结果不存在虚假成份，则此次调查、核实工作所产生的费用由发包人承担。
**.2.1 预付款
本合同无预付款。
**.2.2 预付款保函（担保）
（2）工程材料预付款的担保约定为：无。
**.2.3 预付款的扣回与还清
本合同无预付款。
**.3.2进度付款申请单
进度付款申请单约定的份数：*式*份。
承包人提交月进度付款申请单（含工程量确认清单，清单要有工程量计算式、相关附图、工程进度报告、增值税发票）。
承包人必须将企业基本账户作为工程结算款支付账户，发包人拒绝将工程款（工程款中的农民工工资与其他工程款项实行分账管理，每月足额拨付至农民工工资专用账户）支付到企业基本账户以外的任何账户。
**.3.3 进度付款证书和支付时间
第（2）目中发包人逾期付款违约金约定：发包人在收到监理人签证的月进度付款证书并按照茶陵县政府规定的审批程序审批后支付给承包人。
对于下述两种情况，承包人应予以充分理解，并视为按期支付：
a.如果该月进度付款证书的付款金额小于30*元，发包人将考虑将此笔付款累计至下月支付；
b.发包人每次支付进度付款的**%，且当累计付款达到合同总**（不含暂列金额和暂估价）的 **％ 时，暂停支付，待竣工验收合格，完工结算经审计部门审定后再支付到审定金额的**%，剩余3%作为质量保证金。
c.发包人逾期付款违约金：从逾期第*天起按中国人民银行规定的短期贷款利率计算逾期付款金额的利息给承包人。承包人不得因发包人逾期支付而停工。
（4）建设项目所在地对于政府投资资金进度付款有规定的，应按地方政府规定执行，本条中第**.3款、第**.4款、第**.5款、第**.6款与地方政府规定有不*致的，均以地方政府规定为准。
**.4.1 扣留的质量保证金为为结算审定总额的3%，质保期满，无质量问题，发包人向承包人*次无息返还。
**.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人向监理人提交完工付款申请单的份数：*式*份。
**.6.1 最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单的份数：*式*份。
（2）本工程完工结算工程量按实计量，经业主、监理、施工*方签字确认为准，单价以县财政部门审定的单价为准。工程完工结算总价小于中标总价时，发包人不予补偿。
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图、历次支付凭证及证明文件等。
本工程法人验收包括：分部工程、单位工程、单项合同工程验收；政府验收包括：法人验收（蓄水验收）、竣工验收。验收条件为：按《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第**号，****年修正）要求，验收程序为：按《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第**号，****年修正）规定。
**.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为按照发包人委托监理人发送的书面通知，其余由监理人主持。
**.3.4 提前投入使用的单位工程包括：发包人委托监理人书面通知。
**.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：发包人委托监理人书面通知。
**.6.2 本合同工程专项验收类别包括：工程档案（按《水利工程建设项目档案验收管理办法》要求进行档案验收），与竣工验收*并进行。
**.7.3 本工程 不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
**.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：所有单项合同工程完工验收前的单位工程和工程设备。
**.9.1 试运行的组织：承包人；费用承担：承包人。
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）期限为： ***日历天 。
本合同工程的保修期为：***日历天，工程质量出现永久性缺陷的，承担责任的期限不受以上保修期限制。
保修范围： 所有已验收工程 。
保修责任：在规定的保修期内，出现工程质量问题，由承包人承担保修，所需费用由责任方承担。
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人： 本合同工程不需要购买工程保险 ；
**.2.1 本条增加如下内容： 投保费由承包人自行承担，发包人不另行支付 。保险金额、保险费率： 由承包人自行确定 。保险期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后缺陷责任保修期结束为止。
**.3.2 本条增加如下内容： 投保费由承包人自行承担，发包人不另行支付 。保险金额、保险费率： 由承包人自行确定 。保险期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后缺陷责任保修期结束为止。
**.4.2第*者责任险投保人：本合同工程由 承包人 负责以发包人和承包人的共同名义负责投保第*者责任险。
第*者责任险保险费率： 按保险合同执行 ；第*者责任险保险金额： 不低于****元（具体以合同谈判约定为准） ；保险期限：自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。
本条增加如下内容：本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保第*者责任险，承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于**小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。
需要投保的其它内容： 湖南省水利建设工程安全生产责任保险 ；
保险方式、保险金额、保险费率、保险期限：按湖南省水利厅关于印发《湖南省水利建设工程安全生产责任保险实施意见》的通知（湘水发[****]5号）执行。
承包人提交保险凭证的期限： 办理保险后**天内 。
**.6.4 保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额： 承包人自行承担 ；
发包人负责补偿的范围与金额： 无 。
**.1.1 承包人违约的情形
第（7）目，承包人不按合同约定履行义务的其它情况包括如下情况：
1）承包人按合同承诺的主要施工机械设备未按时进场或未按时破土动工。
2）承包人的工程施工进度滞后招标文件《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（****年版）1.2.2项中的控制性进度**天（日历天）以上。
3）除不可抗力因素外，承包人工地停工**天（日历天）以上。
4）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段）。
5）承包人未按投标文件承诺派驻项目负责人、技术负责人、专职安全员和其他主要管理人员和技术骨干。
补充：（4）承包人在签署了合同协议书之后，必须保证合同承诺的主要施工机械设备应在发包人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若合同承诺的主要施工机械设备不能按时进场或未按发包人指定时间成功破土，发包人有权取消合同并保留追究法律责任的权力。
（5）工程实施期间，承包人的工程施工进度滞后招标文件《技术标准和要求》1.2.2项本合同施工控制性进度 ** 天（日历天）以上，发包人有权取消合同并保留追究法律责任的权力。
（6）除不可抗力因素外，承包人工地停工 ** 天（日历天）以上，发包人有权取消合同并保留追究法律责任的权力。
（7）在合同实施期间发现承包人提供了虚假资料（含招投标阶段）的，发包人有权从工程支付款中扣除不超过 5 ％（招标人自行填写，建议不超过**％）签约合同价的金额作为违约金。同时发包人将承包人以弄虚作假行为上报有管辖权的水行政主管部门依法进行处理，并作为不良行为记入湖南省水利建设市场信用信息管理系统。
（8）未按投标文件承诺派驻项目负责人、技术负责人、专职安全员及其他主要管理人员和技术骨干的，发包人有权取消合同并保留追究法律责任的权力。项目负责人、技术负责人、专职安全员每月在工地现场的时间不满足本合同条款第4.5条和4.6条的相关规定的，承包人应按每人每天人民币0.2*元向发包人支付违约金。
（9）项目负责人未经发包人批准，无故缺席发包人或监理人组织的每月例会的，承包人应按人民币0.5*元/每次向发包人支付违约金。
本合同履行过程中因承包人原因所产生的违约金和罚款，发包人将用于工程或奖励在工程施工过程中工期进度、质量、安全、文明施工等方面考核成绩优秀的单位和个人，具体奖励办法另行制定。
本条增加第**.5款、第**.6款：
因发包人的原因致使连续窝工按以下标准计算：
（1）补偿的费用由人员窝工费、机械停置费和相应的税金构成。
（2）补偿费用的计算标准：
a.人员窝工费用补偿标准：**元/天；窝工人员指作业人员，对管理人员等*律不予补偿。
b.机械停置费用补偿标准：按机械基本折旧费计；机械每停置*个昼夜（***），计*个停置台班（每台班按8台时计）；机械基本折旧费采用合同单价中所使用的**，合同单价中没有的机械，可采用水利部颁发的机械台时定额、其他行业机械台时定额或根据实际情况编制补充机械台时费；
c.税金：按合同有关规定计算。
（3）窝工人员数与停置机械数量等实物量及窝工时间由监理人核实确认。
（4）窝工时间按整数天计量，连续窝工时间不足*天（***）的不予补偿。
（1）承包人施工进度滞后于进度计划，在发包人及监理人督促后，仍无法满足施工进度要求的情况下，发包人认为承包人不能按时完工时，可将剩余工程的全部或部分另行安排其他承包人施工，承包人不得为此提出索赔要求。
（2）计划停电（检修等）不属于索赔范围；非承包商原因引起的事故停电，单次连续停电时间小于8小时或*年内累计停电时间小于***小时的不属于索赔范围。
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：第（2）种方式。双方*致同意将该争议向工程所在地的人民法院提起诉讼。
中标后，承包人项目负责人（项目经理）、技术负责人及主要管理人员不得随意更换；因特殊原因需要更换，更换后的相应人员的资格等不得低于被更换的人员，须按以下要求履行变更手续：
**.1.1 项目负责人（项目经理）
承包人登录电子招标投标系统电子交易平台向发包人提出变更申请，符合变更条件且发包人同意变更的，发包人审核通过后完成变更。变更记录同时在湖南省水利建设市场综合监管系统上公开。
**.1.2 技术负责人及主要管理人员
承包人向发包人提出书面申请，符合变更条件的，发包人书面同意后完成变更通过。
**.2.1承包人主要人员应统*使用湖南省水利建设市场综合监管系统考勤。考勤要求应按湖南省水利厅最新的相应文件和合同约定执行。
**.2.2合同签订后，发包人和承包人应及时将项目相关信息录入湖南省水利建设市场综合监管系统，并根据《湖南省水利厅关于印发&**;湖南省水利建设市场主体信用评价管理办法&**;的通知》（湘水发〔****〕**号）开展信用评价。
**.2.3合同履行过程中，发包人和行政监督部门通过电子招标投标系统在工程竣工或完工后开展完工评价，评价完成后承包人的项目负责人将解除锁定，能作为项目负责人再次在电子招标投标系统内投标。
《通用合同条款》按《湖南省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本》(****版)中第*卷第4章第1节《通用合同条款》，本合同略。
全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款）（****年版），并根据最新法律法规、规范规程以及项目设计文件、图纸和需求修改、补充。
另册提供。
中标单位已投标报价工程量清单，详见附件。
详见湖南创*建设工程有限公司的《茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程（冲脑、王坳等9座）**标段投标文件》（***2年8月23日）。
安全生产合同
为在茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程（冲脑、王坳等9座）**标段（项目标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目***************（发包人名称，以下简称“发包人”）与湖南创*建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*、发包人职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部等部门颁布的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、本合同*式*份，不分正、副本，合同双方各执*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人（盖单位章）：***************
法定代表人或其委托代理人（签字）：
地 址：
电 话：
日 期：
承包人（盖单位章）：湖南创*建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字）：
地 址：
电 话：
日 期：
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程（冲脑、王坳等9座）
标段名称：茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程（冲脑、王坳等9座）**标段
工程项目地址：茶陵县虎踞镇、枣市镇和界首镇境内
发包人（甲方）：***************
承包人（乙方）：湖南创*建设工程有限公司
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第*条 甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第*条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关政策，遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第*条 违约责任
（*）甲方工作人员有违反责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后生效。
第*条 本责任书的有效期为双方签署之日至该工程项目竣工验收合格时止。
第*条 本责任和本工程施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方单位（盖章）：***************
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
年 月 日
乙方单位（盖章）：湖南创*建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
年 月 日
环境保护和水土保持责任书
为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人（以下简称“甲方” ）与承包人（以下简称“乙方” ）特签订环境保护和水土保持责任书。
*、甲方职责
1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。
2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
4、组织对乙方的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。
5、凡发现乙方在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。
*、乙方职责
1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。
2、坚持“预防为主，保护优先” 、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的雇佣人员），的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人入有责。项目经理是环境保护和水土保持的第*责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。
*、违约责任
如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、罚款：
1、情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评；
2、累计*次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可向乙方处以 * *元罚款。
本责任书和施工合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人（盖单位章）：***************
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
地 址：
电 话：
日 期：
承包人（盖单位章）：湖南创*建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
地 址：
电 话：
日 期：
湖南省水利工程建设项目从业单位法定代表人授权书
兹授权我单位***担任茶陵县****年存量小型病险水库除险加固工程（冲脑、王坳等9座）**标段项目负责人，对该工程项目的（施工）工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
本授权书自授权之日起生效。
| 被授权人基本情况 | |||
| *** | 身份证号 | ****************** | |
| 注册执业资格 | *级建造师 | 注册执业证号 | 湘************ |
| 职称 | 工程师 | 专业 | 水利水电 |
| 被授权人签字： | |||
授权单位（盖章）：
法定代表人（盖章）：
授权日期： 年 月 日
湖南省水利工程项目负责人质量终生责任承诺书
本人承诺在该工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对施工原因造成的质量问题承担相应终生质量责任。
1.不转包或违法分包所承揽的施工业务，严格按照经审查合格的工程设计图纸、文件和施工技术标准及规程规范进行施工，不擅自修改设计文件，不偷工减料。
2.组织建立健全质量管理体系，组织成立符合规定并满足施工需要的项目管理机构，配备符合规定和合同要求的管理人员，并确保所有人员到岗履职。
3.组织质量管理人员学习规程规范、设计文件提出的工艺、工法和技术要求，熟悉相关施工流程和技术，提高质量管理水平。
4. 按照工程设计要求、技术标准和合同约定，对原材料、中间产品、工程设备等进行检验，未经检验或者检验不合格的，绝不在工程建设中使用；不使用国家明令淘汰、禁止使用的材料设备、工艺。
5. 与具备相应资质的检测单位签订书面检测合同，并将检测合同送监理和项目法人单位备案；在施工中按照设计和规范要求对原材料、中间产品和部分实体质量进行检测；送检试样不弄虚作假，不篡改或者伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。
6. 组织现场质量管理人员严格按照“*检制”要求，真实、准确的做好每*道工序的质量检验和质量自评工作，及时填写工序和单元工程质量评定资料，并报监理单位复核。
7. 组织人员做好重要隐蔽（关键部位）单元工程的自评工作，并负责收集测量成果、检测试验报告、影像资料等基础资料，派人参加联合验收小组并在质量等级签证表上签字；参加法人验收，对工程质量等级提出自评意见并签字；主持编制施工管理工作报告并签字，参加竣工验收。
8. 对已验收合格并交付使用的工程按规定承担保修责任，并对造成的损失承担赔偿责任。
9. 确保工程施工资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。
**. 履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。
本承诺书*式*份，*份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；*份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料*起作为永久档案保存；*份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；*份由承诺人自行保存。
承诺人签字：
身份证号：
注册执业资格：
注册执业证号：
职称及专业：
签字日期： 年 月 日
联系客服
APP
公众号
返回顶部
